2023-06-06 16:17发布
山东法院民法典适用典型案例66新冠疫情下合同纠纷中不可抗力规则的适用——圣腾公司诉福悦公司乡镇企业承包经营合同纠纷案裁判要旨判断新冠肺炎疫情是否构成合同不能履行的不可抗力，应从疫情及政府管控措施对合同履行的影响程度、所属行业、合同标的、履约...
可以。因疫情防控导致的房屋延期交付，属于合同约定中的不可抗力情形，应当免责。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第六条规定：当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延...
根据《合同法》第一百一十八条的规定：当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合同期限内提供证明。在面对本次疫情所导致的无法及时复工的情况，承包人首先应当按照合同法（若发包人、承包人双方所签订...
由于下列原因造成工期延误，经工程师确认，工期可相应顺延:(1)发包人未按专用条款约定提供开工条件。(2)发包人未按约定日期支付工程款预付款和进度款，致使工程无法正常进行。(3)工程师未能提供所需的指示、批准等。按照合同约定，导致施工无法正常...
?一、熊孩子给主播刷礼物钱款能追回吗依据最高法出台的解释规定，熊孩子属于无或者限制民事行为能力人的，未经监护人同意打赏主播的，监护人可以要求返还相应款项。未成年人在参与网络付费游戏或者网络直播平台过程中，通过充值、打赏等方式支出的款项，如果...
承包人对发包人承包人应及时向发包人书面确认延期事实，办理停工复工。重新制定施工组织计划并提交监理和发包人确认，重新商定新的工期安排。发包人对于不可抗力事由导致的材料人工费用上涨予以补偿承包人。发生疫情期间，材料和人工费用成本涨幅较大，能否对...
被告蔡##辩称：原告承诺于2007年9月3日开业，且达到90%的开业率，没有为被告的经营提供条件与氛围，被告要求更换铺位也未能得到满足。故本案是原告违约在先，被告不同意解除合同。 被告未提供证据。 经质证，被告对原告提供的证据无异议。 经...
不承担。疫情属于不可抗力，根据《合同法》的相关规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。 当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对...
最多设置5个标签!
{var%20f='http://v.t.sina.com.cn/share/share.php?appkey=1515056452',u=z||d.location,p=['&url=',e(u),'&title=',e(t||d.title),'&source=',e(r),'&sourceUrl=',e(l),'&content=',c||'gb2312','&pic=',e(p||'')].join('');function%20a(){if(!window.open([f,p].join(''),'mb',['toolbar=0,status=0,resizable=1,width=440,height=430,left=',(s.width-440)/2,',top=',(s.height-430)/2].join('')))u.href=[f,p].join('');};if(/Firefox/.test(navigator.userAgent))setTimeout(a,0);else%20a();})(screen,document,encodeURIComponent,'','','http://www.hongjibp.com/data/attach/logo/logo.png', '推荐 俞珊 的问题《如果是因为当下的疫情导致承包合同没有旅行，要求退回承包款可以》','https://www.hongjibp.com/lawask-128980.html','页面编码gb2312|utf-8默认gb2312'));){kind=link}
付费偷看金额在0.1-10元之间
相关知识
新冠疫情下合同纠纷中不可抗力规则的适用
来源：合同事务 时间：2022-01-25 17:26山东法院民法典适用典型案例66新冠疫情下合同纠纷中不可抗力规则的适用——圣腾公司诉福悦公司乡镇企业承包经营合同纠纷案裁判要旨判断新冠肺炎疫情是否构成合同不能履行的不可抗力，应从疫情及政府管控措施对合同履行的影响程度、所属行业、合同标的、履约...
因疫情起诉开发商逾期(开发商以疫情为由延期交房有胜诉的吗)
来源：精选知识 时间：2022-06-01 15:31可以。因疫情防控导致的房屋延期交付，属于合同约定中的不可抗力情形，应当免责。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第六条规定：当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延...
对于因新型冠状病毒肺炎疫情导致的工期延误，所产生的损失如何要求发包人承担？
来源：工程建筑 时间：2021-08-31 23:51根据《合同法》第一百一十八条的规定：当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合同期限内提供证明。在面对本次疫情所导致的无法及时复工的情况，承包人首先应当按照合同法（若发包人、承包人双方所签订...
疫情停工逾期-最新疫情停工
来源：精选知识 时间：2022-09-27 04:00由于下列原因造成工期延误，经工程师确认，工期可相应顺延:(1)发包人未按专用条款约定提供开工条件。(2)发包人未按约定日期支付工程款预付款和进度款，致使工程无法正常进行。(3)工程师未能提供所需的指示、批准等。按照合同约定，导致施工无法正常...
“熊孩子”给主播刷礼物钱款能追回吗？最高法：可以！
来源：行政诉讼 时间：2022-04-20 12:29?一、熊孩子给主播刷礼物钱款能追回吗依据最高法出台的解释规定，熊孩子属于无或者限制民事行为能力人的，未经监护人同意打赏主播的，监护人可以要求返还相应款项。未成年人在参与网络付费游戏或者网络直播平台过程中，通过充值、打赏等方式支出的款项，如果...
疫情期间逾期交房起诉(疫情逾期交房属于违约吗)
来源：精选知识 时间：2022-05-29 18:36可以。因疫情防控导致的房屋延期交付，属于合同约定中的不可抗力情形，应当免责。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第六条规定：当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延...
疫情期间工期延误，市场材料、人工成本大幅上涨或紧缺，如何应对？
来源：工程建筑 时间：2022-04-20 22:52承包人对发包人承包人应及时向发包人书面确认延期事实，办理停工复工。重新制定施工组织计划并提交监理和发包人确认，重新商定新的工期安排。发包人对于不可抗力事由导致的材料人工费用上涨予以补偿承包人。发生疫情期间，材料和人工费用成本涨幅较大，能否对...
疫情期间导致逾期交房法院 疫情导致房屋逾期交付
来源：精选知识 时间：2022-05-27 06:19可以。因疫情防控导致的房屋延期交付，属于合同约定中的不可抗力情形，应当免责。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第六条规定：当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延...
商铺租赁合同纠纷法院判决案例
来源：房产纠纷 时间：2022-04-20 05:26被告蔡##辩称：原告承诺于2007年9月3日开业，且达到90%的开业率，没有为被告的经营提供条件与氛围，被告要求更换铺位也未能得到满足。故本案是原告违约在先，被告不同意解除合同。 被告未提供证据。 经质证，被告对原告提供的证据无异议。 经...
福建泉港疫情最新情况 最新消息（泉港疫情导致逾期交房）
来源：精选知识 时间：2022-05-13 19:51不承担。疫情属于不可抗力，根据《合同法》的相关规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。 当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对...