2023-06-06 13:32发布
工期为双方约定的工期，延期以合同约定或法定延期事由为准。如果你和装修公司的合同约定了期限，你可以要求装修公司按时完成。如其逾期未完成，你方有权追究其违约责任。装修无法按时完工，我该怎么办？装修前应签订施工合同。第七条违约责任:1.如因甲方原...
可以在法庭上向法官申请协商解决。必须征得建行代理方的同意！装修欠款不给,法院起诉能要回来吗能不能将欠款要回来，还要根据具体情况分析。1、根据《民事诉讼法》的规定，如果对方不依约支付装修欠款的，债权人可以向法院起诉。但如果债权人没有有效证据可...
业主引起的设计变更、工程量增加、甲方供应材料不足等。责任由业主承担，工期相应顺延。2。施工方管理不善，设备材料不到位，工程质量不合格，造成返工或延误工期的，责任由施工方承担，工期不予顺延。3。如因不可抗力(包括政策、法律法规等)导致工期延误...
业主造成的设计变更，工程量增加，甲供材料不到位等。责任由业主承担，工期相应顺延。2.施工方管理不当，设备、材料不到位，工程质量不合格，造成返工或延误工期的，责任由施工方承担，工期不顺延。3.不可抗力因素（包括政策、法律法规等因素）造成工期延...
对于装修公司所提供的格式合同中不利于自己权益保护的条款，应当与装修公司协商予以修改，从而确保自己权益不受损害。例如，业主可以签订《补充条款》，其中可以对工期延误等违约行为进行约定。例如约定因乙方（装饰公司）原因造成工程逾期交付的，每逾期一天...
逾期你们的合同上应该有补偿，一般都会按照每天千分之几或者比较有自信的百分之几给你补偿的，如果合同无法解决那就只能起诉了，不过说实话，如今起诉很麻烦，工程款不多，都不当回事建设银行装修贷逾期被起诉，可以协商解决吗可以在法庭上向法官申请协商解决...
也许我说的你不会满意，但是这样的问题很多。第一，你和装修公司有合同。如果是工程质量问题，挑出来后要马上和装修公司协商。这样的停工返工是装修公司的责任。第二，如果你没有正常途径拒付，违约方就是你。第三。这种问题是最难处理的。现在装修公司会防范...
家庭居室装饰装修施工合同 发包方：_____（以下简称甲方）与承包方：_____（以下简称乙方）为维护双方的权益，根据现行的法律、法规和规章，结合本工程的具体情况，签订本合同，并遵照执行。 第一章 合同背景 第一条 施工地点位于...
最多设置5个标签!
{var%20f='http://v.t.sina.com.cn/share/share.php?appkey=1515056452',u=z||d.location,p=['&url=',e(u),'&title=',e(t||d.title),'&source=',e(r),'&sourceUrl=',e(l),'&content=',c||'gb2312','&pic=',e(p||'')].join('');function%20a(){if(!window.open([f,p].join(''),'mb',['toolbar=0,status=0,resizable=1,width=440,height=430,left=',(s.width-440)/2,',top=',(s.height-430)/2].join('')))u.href=[f,p].join('');};if(/Firefox/.test(navigator.userAgent))setTimeout(a,0);else%20a();})(screen,document,encodeURIComponent,'','','http://www.hongjibp.com/data/attach/logo/logo.png', '推荐 杨胜浩 的问题《装修款68000，我支付了60000元。装修**装修了一少半，超出工期了，后来我...》','https://www.hongjibp.com/lawask-2010.html','页面编码gb2312|utf-8默认gb2312'));){kind=link}
付费偷看金额在0.1-10元之间
相关知识
装修到一半装修公司逾期停工了怎么办（装修快完工还是逾期了怎么处理）
来源：精选知识 时间：2022-10-02 10:05工期为双方约定的工期，延期以合同约定或法定延期事由为准。如果你和装修公司的合同约定了期限，你可以要求装修公司按时完成。如其逾期未完成，你方有权追究其违约责任。装修无法按时完工，我该怎么办？装修前应签订施工合同。第七条违约责任:1.如因甲方原...
装修贷逾期收到法院起诉 装修工期逾期后被起诉后果
来源：精选知识 时间：2022-05-27 16:59可以在法庭上向法官申请协商解决。必须征得建行代理方的同意！装修欠款不给,法院起诉能要回来吗能不能将欠款要回来，还要根据具体情况分析。1、根据《民事诉讼法》的规定，如果对方不依约支付装修欠款的，债权人可以向法院起诉。但如果债权人没有有效证据可...
装修逾期赔偿民法典 装修逾期赔偿民法典条文
来源：精选知识 时间：2022-10-30 18:48业主引起的设计变更、工程量增加、甲方供应材料不足等。责任由业主承担，工期相应顺延。2。施工方管理不善，设备材料不到位，工程质量不合格，造成返工或延误工期的，责任由施工方承担，工期不予顺延。3。如因不可抗力(包括政策、法律法规等)导致工期延误...
装修逾期业主怎么赔偿(装修逾期怎么算违约金)
来源：精选知识 时间：2023-05-21 01:23业主造成的设计变更，工程量增加，甲供材料不到位等。责任由业主承担，工期相应顺延。2.施工方管理不当，设备、材料不到位，工程质量不合格，造成返工或延误工期的，责任由施工方承担，工期不顺延。3.不可抗力因素（包括政策、法律法规等因素）造成工期延...
装修公司逾期怎么起诉(装修公司逾期了怎么办)
来源：精选知识 时间：2022-06-03 12:18对于装修公司所提供的格式合同中不利于自己权益保护的条款，应当与装修公司协商予以修改，从而确保自己权益不受损害。例如，业主可以签订《补充条款》，其中可以对工期延误等违约行为进行约定。例如约定因乙方（装饰公司）原因造成工程逾期交付的，每逾期一天...
装修逾期被起诉(因为装修纠纷被起诉)
来源：精选知识 时间：2022-05-28 00:54逾期你们的合同上应该有补偿，一般都会按照每天千分之几或者比较有自信的百分之几给你补偿的，如果合同无法解决那就只能起诉了，不过说实话，如今起诉很麻烦，工程款不多，都不当回事建设银行装修贷逾期被起诉，可以协商解决吗可以在法庭上向法官申请协商解决...
业主逾期不付装修款停工 装修到一半装修公司逾期停工了怎么办
来源：精选知识 时间：2023-03-20 10:03也许我说的你不会满意，但是这样的问题很多。第一，你和装修公司有合同。如果是工程质量问题，挑出来后要马上和装修公司协商。这样的停工返工是装修公司的责任。第二，如果你没有正常途径拒付，违约方就是你。第三。这种问题是最难处理的。现在装修公司会防范...
装修合同法逾期赔偿（民法典规定装修逾期）
来源：精选知识 时间：2023-04-07 07:58业主造成的设计变更，工程量增加，甲供材料不到位等。责任由业主承担，工期相应顺延。2.施工方管理不当，设备、材料不到位，工程质量不合格，造成返工或延误工期的，责任由施工方承担，工期不顺延。3.不可抗力因素（包括政策、法律法规等因素）造成工期延...
家庭装饰装修合同(家庭装饰装修合同 承揽合同)
来源：精选知识 时间：2021-11-11 06:38家庭居室装饰装修施工合同 发包方：_____（以下简称甲方）与承包方：_____（以下简称乙方）为维护双方的权益，根据现行的法律、法规和规章，结合本工程的具体情况，签订本合同，并遵照执行。 第一章 合同背景 第一条 施工地点位于...
家庭装修施工合同(家庭装修施工合同银行账号)
来源：精选知识 时间：2022-04-20 13:59家庭居室装饰装修施工合同 发包方：_____（以下简称甲方）与承包方：_____（以下简称乙方）为维护双方的权益，根据现行的法律、法规和规章，结合本工程的具体情况，签订本合同，并遵照执行。 第一章 合同背景 第一条 施工地点位于...