2023-06-06 10:54发布
1.工程施工 进场退场相关法律规定 依据施工合同约定处理：首先，审查停工令是否正确，停工理由是否充分、正确。其次，要求退场有无合同依据，乙方是否违约、违反建筑法的规定。双方双方不论谁提出终止、解除合同，都要有合同或法律依据！如果没有合同或法...
规则汇总 1、需要结合双方施工合同约定判断窝工损失的规定不具有强制效力 2、承包人主张窝工损失应遵循双方约定的窝工索赔程序3、承包人提交的单方窝工损失数据不能作为损失数据证据，但经监理确认的则可以直接认定而不必通过鉴定确定4、窝工损失即使经...
建设工程施工合同无效时工程价款结算的27条规则建设工程施工合同无效时，工程价款如何结算呢？依据笔者阅读的1742篇最高人民法院审理的建设工程施工合同纠纷案件的裁判文书，笔者将合同无效时工程价款结算的27条规则整理如下，供参考。1.实际施工人...
案情简介 原告：河南省某工程有限公司 被告：洛阳某学院 被告：河南某建筑集团有限公司 1998年6月18日，洛阳某学院(以下简称学院)与河南某建筑集团有限公司(以下简称建筑公司)签订合同，约定建筑公司承建学院的成教楼、住宅楼工程项目...
裁判要旨二审法院传唤鉴定人到庭接受双方当事人质询，并就有关鉴定事项进行了说明。经法院释明，科源公司不同意重新鉴定，亦无相反证据推翻鉴定意见，鉴定机构据实鉴定，鉴定意见能够客观反映工程造价，故原审法院按照鉴定意见认定本案工程各部分造价，符合法...
一、可以停工的理由及法律依据1．先履行抗辩权。适用条件：发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料或合同约定的其他协助义务致使工程无法正常施工。2．不安抗辩权。适用条件：应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下...
最高院：自行委托的鉴定意见可以作为审理依据（20210730）根据最高人民法院（2021）最高法民申4491号再审申请人甘肃科源电力集团有限公司与被申请人兰州鸿达电力工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案再审民事裁定书整理，案例来源于中国裁判...
裁判要旨最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据，其适用的前提应为备案...
1.施工索赔的法律依据有哪些 关于建筑工程的索赔法律法规有：《民法总则》、《合同法》、《建筑法》等涉及工程索赔的条款，建设部发布的建设工程各种示范文本，也可以作为行业惯例，作为工程索赔的法律依据。《民法总则》规定了违约与侵权的原则性规定。《...
最多设置5个标签!
{var%20f='http://v.t.sina.com.cn/share/share.php?appkey=1515056452',u=z||d.location,p=['&url=',e(u),'&title=',e(t||d.title),'&source=',e(r),'&sourceUrl=',e(l),'&content=',c||'gb2312','&pic=',e(p||'')].join('');function%20a(){if(!window.open([f,p].join(''),'mb',['toolbar=0,status=0,resizable=1,width=440,height=430,left=',(s.width-440)/2,',top=',(s.height-430)/2].join('')))u.href=[f,p].join('');};if(/Firefox/.test(navigator.userAgent))setTimeout(a,0);else%20a();})(screen,document,encodeURIComponent,'','','http://www.hongjibp.com/data/attach/logo/logo.png', '推荐 李佳乐 的问题《工程项目窝工期间的人工费必须要采用合同内定额的人工》','https://www.hongjibp.com/lawask-606996.html','页面编码gb2312|utf-8默认gb2312'));){kind=link}
付费偷看金额在0.1-10元之间
相关知识
关于工程停工相关法律法规(工程施工进场退场相关法律规定)
来源：工程建筑 时间：2022-04-20 21:321.工程施工 进场退场相关法律规定 依据施工合同约定处理：首先，审查停工令是否正确，停工理由是否充分、正确。其次，要求退场有无合同依据，乙方是否违约、违反建筑法的规定。双方双方不论谁提出终止、解除合同，都要有合同或法律依据！如果没有合同或法...
最高院施工合同窝工损失裁判规则六条
来源：合同事务 时间：2022-05-16 14:03规则汇总 1、需要结合双方施工合同约定判断窝工损失的规定不具有强制效力 2、承包人主张窝工损失应遵循双方约定的窝工索赔程序3、承包人提交的单方窝工损失数据不能作为损失数据证据，但经监理确认的则可以直接认定而不必通过鉴定确定4、窝工损失即使经...
建设工程施工合同无效时工程价款结算的27条规则
来源：工程建筑 时间：2022-07-13 17:40建设工程施工合同无效时工程价款结算的27条规则建设工程施工合同无效时，工程价款如何结算呢？依据笔者阅读的1742篇最高人民法院审理的建设工程施工合同纠纷案件的裁判文书，笔者将合同无效时工程价款结算的27条规则整理如下，供参考。1.实际施工人...
关于承包人停工损失的赔偿问题
来源：其它 时间：2022-04-02 11:16案情简介 原告：河南省某工程有限公司 被告：洛阳某学院 被告：河南某建筑集团有限公司 1998年6月18日，洛阳某学院(以下简称学院)与河南某建筑集团有限公司(以下简称建筑公司)签订合同，约定建筑公司承建学院的成教楼、住宅楼工程项目...
最高法裁判：自行委托的鉴定意见，可否作为审理依据？
来源：其它 时间：2021-10-07 16:52裁判要旨二审法院传唤鉴定人到庭接受双方当事人质询，并就有关鉴定事项进行了说明。经法院释明，科源公司不同意重新鉴定，亦无相反证据推翻鉴定意见，鉴定机构据实鉴定，鉴定意见能够客观反映工程造价，故原审法院按照鉴定意见认定本案工程各部分造价，符合法...
工程停工会遇到的问题汇总
来源：工程建筑 时间：2021-11-16 14:47一、可以停工的理由及法律依据1．先履行抗辩权。适用条件：发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料或合同约定的其他协助义务致使工程无法正常施工。2．不安抗辩权。适用条件：应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下...
最高院：自行委托的鉴定意见可以作为审理依据
来源：其它 时间：2022-04-20 14:23最高院：自行委托的鉴定意见可以作为审理依据（20210730）根据最高人民法院（2021）最高法民申4491号再审申请人甘肃科源电力集团有限公司与被申请人兰州鸿达电力工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案再审民事裁定书整理，案例来源于中国裁判...
工程停工的法律依据及注意问题汇总！
来源：工程建筑 时间：2022-06-21 11:30一、可以停工的理由及法律依据1．先履行抗辩权。适用条件：发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料或合同约定的其他协助义务致使工程无法正常施工。2．不安抗辩权。适用条件：应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下...
建工合同无效情况下工程价款结算依据的确定
来源：工程建筑 时间：2022-04-20 17:36裁判要旨最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据，其适用的前提应为备案...
工程建设关于索赔法律法规(施工索赔的法律依据有哪些)
来源：工程建筑 时间：2022-04-20 04:071.施工索赔的法律依据有哪些 关于建筑工程的索赔法律法规有：《民法总则》、《合同法》、《建筑法》等涉及工程索赔的条款，建设部发布的建设工程各种示范文本，也可以作为行业惯例，作为工程索赔的法律依据。《民法总则》规定了违约与侵权的原则性规定。《...