工程逾期责任约定(工程超过工期是否违约责任)

违约责任可以由当事人在法律允许的范围内约定。

当事人不仅可以约定违约责任形式，还可以约定违约责任范围和损失计算方法。
具体来说，当事人可以事先约定违约金的数额和范围，可以事先约定损害赔偿的计算方法，甚至可以确定具体数额。同时，可以通过设置免责条款来限制和免除当事人未来可能承担的责任。
但是，违约责任可以由当事人约定，并不意味着当事人没有约定违约责任就没有违约责任。
当事人一方违约的，应当承担违约责任。这是法律赋予合同的效力。即使当事人没有在合同中约定违约责任，违约方也必须根据法律的直接规定承担违约责任。
当事人约定的违约责任应当限制在法律允许的范围内。
为了确保当事人约定的违约责任条件的公平合理，法律也应当对其约定进行干预。
如果协议不符合法律要求，也会被宣告无效或撤销，从而适用法定的违约责任。

违约责任是建设工程合同的重要条款。
违约责任的完善与否，直接影响到合同履行过程中双方的主动和被动地位。
大量案例表明，由于设定违约金条款时缺乏预见性，违约后果过于笼统且未量化，未设定上限等。、施工企业在工期逾期时被对方索赔高额违约金，或对方违约时，乙方不能援引违约责任条款向对方索赔数额较大的损失。

1。违约责任应充分预见所有可能发生的事件，并规定后果。
违约责任条款的预见性，就是尽可能预见到未来影响合同履行的因素。【/br/】以当前房地产市场为例，在宏观调控政策频繁出台的背景下，交易双方应就可能影响合同履行的因素，包括税收、规划等，提前做出约定，约定相应的责任和后果。
如果签订合同时没有预见或笼统地涵盖未来事件，就很容易产生纠纷。

2。违约责任要具体明确，可以量化
。如果只有“违约方承担违约责任，赔偿守约方由此产生的一切损失”的一般约定，受害方客观上遭受的损失往往远大于其能够证明的，如融资损失、商誉损失等无法证明的损失。
从举证的角度看，受害方应当从违约、损失事实、损失的合理性、损失事实与对方过错之间的因果关系等方面承担举证责任。
任何证据要素的不充分都可能导致建筑企业的损失索赔得不到支付。
[br/]3。设定违约金条款的注意事项
1。违约金的形式包括违约金的具体数额和违约金的计算方法。

2。违约责任条款应体现先赔后罚的原则。
最高人民法院法官认为，现行立法认可违约金的多重属性，赔偿第一，惩罚第二。这样既维护了守约者的利益，也维护了违约者的利益，体现了公平原则；违约金的作用是补偿和实现守约方因对方违约而遭受的损失或利益损失；关于违约的条款主要用于调整当事人之间的利益分配，力求公平。他们的主要目的不是惩罚违约方。
因此，作为一种财产责任，违约金责任的本质意义首先在于守约方的赔偿，其次在于违约方的惩罚和制裁。

作为无效合同，上面的所有约定都是无效的，所有无效的约定和未约定的事项都要协商处理。

按照你们双方约定计算。

正常的协议都有关于逾期交货违约金计算方法的规定或其他具体条款。

承包人工期延长是否承担责任，需要综合各方因素进行考量

裁判要旨发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。发包人在履行合同过程中变更设计，造成承包人停工、缓建、返工、改建，或者因发包人的要求而增加工程量，承包人可以顺延工程日期。案 情原告电力公司作为发包人，将其公司的复合绝缘子项目扩建工程——机械配件生产厂房、套管生产厂房（高压试验大厅）钢结构分部工程发包给被告钢结构公司进行施工，双方签订《建设工程施工合同》，约定计划开工日期2009年5月18日，竣工时间2009年1......

工程合同从签约到实施三类主要风险预防与对策

一、工程洽谈时的风险防范　　风险提示：工程洽谈时主要存在着合同诈骗、合同欺诈、工程项目是否存在，发包人主体是否适合，工程资金是否到位，发包人的信用如何等风险。　　防范对策：通过法律调查的手段，深入了解发包人的资信、经营状况和订立合同应具备的相应的条件。了解的主要内容包括有权部门设计的施工图纸，是否有计划部门立项文件、土地、规划、建设许可手续，应拆迁的是否到位，三通一平等工程前期工作是否到位、发包人的资信情况，特别是该工程专项资金到位率（尤其要警惕项目公司的资信），如果是开发单位应了解其主要业绩。......

建设工程工期延误责任认定问题

在建设工程施工合同中，工期延误问题较为常见，因此主张工期延误违约或损失赔偿责任也是建设工程合同纠纷的主要争议点之一。发包方往往会要求承包方承担工期违约责任，而承包方则以发包人未按合同约定提供原材料、设备，增加工程量，图纸变更设计、未按约支付工程款等原因造成工期延误为由要求发包方赔偿其损失。界定工期延误责任承担问题的难点在于，造成工期延误的原因众多，往往既有发包方的原因也有承包方的原因;且工期延误往往没有明确的时间界限，因此因工期延误造成损失也难以判定，本文在结合现行司法实践的基础上对工期延误责任......