根据《合同法》第117条规定,因不可抗力不能履行合同义务的,应该根据不可抗力的影响全部或部分免除责任。
而此次疫情就属于“不可抗力”,因此施工企业如果因为疫情原因延误工期是可以免除责任的,但延误工期行为发生在疫情之前的不能免除。
由于甲方原因造成工程停工,贵司可要求工期索赔和费用索赔(窝工费等)
索赔的流程内容很多,从网上复制给你看毫无意义,我直接给你一个参考资料附在回答的最后面,请自行查阅。
附:如果最终还是无法解决问题,你们可按照合同约定的争议解决方式解决问题(通常合同会约定出现争议后的解决方式是法院诉讼还是仲裁方式)
因疫情影响导致合同不能履行应如何处理
一般是可以免责的,合同法规定因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。
当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。
一般房产合同里面会有一条:不可抗力因素导致的问题,卖方无责任承担但又义务协助解决问题。
政府发布的那就属于这一条例,不可抗力因素,没法要求赔偿违约!
银行延期还款需要疫情停工证明怎么写 随着新冠疫情的持续影响,许多企业受到了不同程度的影响,部分企业甚至面临破产的风险。在这种情况下,银行延期还款成为许多企业的一种寻求帮助的途径。那么,银行延期还款需要疫情停工证明怎么写,疫情延期还款单位证明怎么写呢? 首先,我们需要明确银行延期还款需要提供哪些材料。根据相关规定,银行在审批延期还款时需要企业提供停工证明或单位证明。停工证明是指企业因受疫情影响而无法按时完成还款导致的停工,需由企业负责人签字并加盖公章。单位证明是指企业对自身经营状况、财务状况以......
因疫情停工农民工欠网贷还不上-因疫情停工农民工欠网贷还不上怎么办 自2020年开始,新冠疫情对全球经济造成了严重的影响。各种企业、机构和国家都受到了不同程度的影响。对于农民工来说,由于疫情的爆发和停工,他们很多人失去了工作,从而导致债务问题更加严重。很多农民工因为停工导致收入减少,而他们所欠的网贷利息却不能减少,这导致了很多农民工陷入困境。 由于疫情的影响,很多企业都停止了生产和工作。很多农民工失去了工作,收入减少,而他们所欠的网贷利息却不能减少。这导致了大量的农民工无法偿还他们欠下的债务。......
文章来源:飞劳动法用人单位可以以疫情停工,不可抗力为由不发工资吗?答:不可以(后附最高院指导案例),正确做法是第一个月正常支付工资,第二个月起支付生活费。受疫情影响的民事合同主体可依法适用不可抗力条款,但劳动合同主体则不可适用且不得因此中止履行劳动合同。人力资源社会保障部、最高人民法院等七部门颁布的《关于妥善处置涉疫情劳动关系有关问题的意见》(人社部发〔2020〕17号)第(一)条中对此有明确的规定:受疫情影响导致原劳动合同确实无法履行的,不得采取暂时停止履行劳动合同的做法,企业和劳动者协商一致......
要看各家银行的具体规定,不过整体来说是不会上征信的。《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》规定:对因感染新型肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员和参加疫情防控工作人员,因疫情影响未能及时还款的,经接入机构认...
1、工期延误:因政府采取停工等防疫措施直接导致工期延误的,施工企业应按照合同约定的方式及时通知建设单位。因施工人员返岗延迟等疫情相关原因将导致工期延误的,施工企业应按照合同约定提出工期顺延申请,取得建设/监理单位签证。2、因疫情防控导致的停...
根据银保监会1月26日发布的通知,对此次受疫情影响暂时失去收入来源的人群,要在信贷政策上予以适当的倾斜,灵活调整住房按揭、信用卡等个人信贷还款安排,合理延后还款期限。这里所说的因疫情影响暂时失去收入来源的人群,一般是指非那些没有与企业签订长...
首先如果既不向支付宝平台说明情况又长时间不还款的话,你的金融信用将大大降低,其次支付宝所属的公司可能会向法院起诉,要求你支付本金及利息,并可能要求法院冻结你的银行及支付宝账户等!回答不易如有帮助请采纳!
一、苏州疫情延迟复工工资怎么计算1、企业因受疫情影响导致停工停产员工工资怎么发企业因受疫情影响导致停工停产的,未超过一个工资支付周期(最长三十日)的,应当按照正常工作时间支付工资。超过一个工资支付周期的,可以根据职工提供的劳动,按照双方新约...
疫情期间延迟发工资合理。 企业因受疫情影响导致生产经营困难的,可以通过与职工协商一致采取调整薪酬、轮岗轮休、缩短工时等方式稳定工作岗位,尽量不裁员或者少裁员。符合条件的企业,可按规定享受稳岗补贴。企业停工停产在一个工资支付周期内的,企业应按...
1、疫情期间不能提供正常劳动的员工工资怎么发对新型冠状病毒感染的肺炎患者、疑似病人、密切接触者在其隔离治疗期间或医学观察期间以及因政府实施隔离措施或采取其他紧急措施导致不能提供正常劳动的职工,企业应当视同提供正常劳动并支付职工正常工作时间工...
一、因疫情停薪合理吗在疫情防控期间,公司因停产停工而不发放工资是不合理的,如果在一个工资支付周期的,企业应该正常支付劳动报酬。二、相关通知规定《人力资源社会保障部办公厅关于妥善处理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知》各省、...
山东法院民法典适用典型案例59新冠疫情期间逾期交房不可抗力的认定——李某诉济南某置业有限公司商品房预售合同纠纷案裁判要旨对于新冠疫情的爆发,以及政府采取相关防控政策中对部分企业的停工、停产要求,均是属于不能预见、不能避免且不能克服的客观情况...
尊敬的各大银行及信用卡公司: 随着新冠疫情的爆发,全球范围内的社会和经济都受到了极大的影响。作为一个普通的个人,我深知疫情对我们的生活和财务状况带来的影响。因此,我不得不面临信用卡逾期的困境。 疫情让我失去了工作,收入降低,每个月的还款...