工期索赔报告(工期索赔案例及答案)

在施工的过程中，会出现因为各种如气候原因、环境原因、物价原因等情况造成工程的延误，给承包方带来的损失。这种情况下，承包方可以向对方提交书面的工程索赔报告提出经济补偿。那么，工程索赔报告的组成部分都包括哪些内容(1)总论部分包括以下具体内容：①序言；②索赔事项概述；③具体索赔要求：工期延长天数或索赔款额；④报告书编写及审核人员。(2)合同引证部分索赔报告关键部分之一，是索赔成立的基础。一般包括以下内容：①概述索赔事项的处理过程；②发出索赔通知书的时间；③引证索赔要求的合同条款；④指明所附的证据资料。(3)索赔额计算部分索赔报告书的主要部分，也是经济索赔报告的第3部分。索赔款计算的主要组成部分是：由于索赔事项引起的额外开支的人工费、材料费、设备费、工地管理费、总部管理费、投资利息、税收、利润等等。每一项费用开支，应附以相应的证据或单据。并通过详细的论证和计算，使业主和工程师对索赔款的合理性有充分的有了解，这对索赔要求的迅速解决十分重要。(4)工期延长论证部分。工期索赔报告的第3部分。在索赔报告中论证工期的方法，主要有：①横道图表法②关键路线法③进度评估法等等。承包商在索赔报告中，应该对工期延长、实际工期、理论工期等进行详细的论述，说明自己要求工期延长(天数)的根据。(5)证据部分通常以索赔报告书附件的形式出现，它包括了该索赔事项所涉及的一切有关证据以及对这些证据的说明。索赔证据资料的范围甚广，可能包括施工过程中所涉及的有关政治、经济、技术、财务、气象等许多方面的资料。对于重大的索赔事项，承包商还应提供直观记录资料，如录相、摄影等。

建设工程索赔与反索赔案例之文物及地下障碍物

索赔案例案例一:A公司就高速公路建设通过招标形式委托B公司施工，A公司提供了招标图纸及地勘报告，均未记载施工现场地下有异常。B公司在施工中挖出古墓若干座，导致公路建设施工停工14个月，造成各项损失140万元,B公司将该事件通知A公司并垫付损失费140万元。 文物保护工作结束后，B公司继续施工并完成工程，双方因工程结算发生争议.B公司向仲裁机构申请仲裁，仲裁请求中包括要求A公司承担因挖出古墓造成的损失140万元并顺延工期14个月。仲裁活动中，B公司及A公司均就挖出古墓事项损失及责任承担问题提交了大......

建设工程索赔与反索赔案例之不利物质条件

索赔案例2013年8月，A置业公司与ZX建工签订《建设工程施工合同》，约定：某某大厦由ZX建工负责承建，合同工期500日历天；工期须经监理单位审核，并经ZX建工代表确认后方可相应顺延；合同工期提前或延误的，每天奖罚合同价款的万分之三。招标前发包人向承包人提洪了《地勘报告》,说明各孔均未釓地下水.场地南部部分钻 孔土层遂度较大同时，双方签订的《建设工枉施工合同》在专用条款中表述承包人在签订合同之前，应研究和分析发包人提供的水文、地质、气象等资料。承包人应对该资料的理解、判断和应用负责。承包人在签订......

工程索赔案例(工程索赔案例)

案例一： 　　工程施工合同的变更采用口头形式是不妥当的，应当采用书面形式，如一方事后不承认则很可能对另一方不利，即使诉诸法律也因无证据而不会予以支持； 　　本案中暂停施工和验收质量引起的延期事实双方均予承认，但对口头约定有出入。因甲方原因的暂停施工，甲方认为乙方同意不顺延工期不合乎常理又无证据支持，因此应当顺延工期一个月并补偿乙方因暂停施工产生的经济损失；乙方验收质量问题以抢工期为理由，依法、依合同均不予支持，应当承担延期两个月的违约责任并赔偿甲方由此造成的经济损失。此所谓，桥归桥路归路，什么都......