建设工程合同纠纷的种类有哪些

2023-06-06 01:56发布

建设工程合同纠纷的种类有哪些

1、对发包方主要应了解两方面内容:①主体资格,即建设相关手续是否齐全。例:建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。②履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。2、对承包方主要了解的内容有:①资质情况;②施工能力;③社会信誉;④财务情况承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。上述内容是体现履约能力的指标,应认真分析和判断。二、履约管理之工期(一)工期和施工进度1、实际开工日期的认定①承包人有证据证明实际开工日期的,则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等;②承包人虽无证据证明实际开工日期,但有开工报告,则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期;③若承包人无任何证据证明实际开工日期,亦无开工报告,则应以合同约定的开工日期为准。2、竣工日期的认定《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定认定方法:①双方确认的日期为竣工日期;②建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(注意是经盖章的验收报告的时间,不是竣工验收备案日期,因为竣工验收备案是由建设单位来报送);③承包人提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;④未经过竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。(二)几种影响工期的因素1、施工许可证:①如未取得且未施工,以取得施工许可证之日作为开工日期;②但如未取得且已经施工,则一般以施工开始日为开工日期。2、拖欠工程款拖欠工程款且导致停工或缓慢施工,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及拖欠工程款与延误天数之因果关系。3、设计变更①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。4、图纸延误①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。5、增加工程量①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。6、质量鉴定《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条 建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。①鉴定合格,顺延工期;②鉴定不合格,视情况而定。7、建设单位的其他原因如:指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行;建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等;隐蔽工程在隐蔽前,施工企业发出检查通知,建设单位未及时检查等。①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。8、一周内,非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时9、发生不可抗力事件无法预见、不可避免并不能克服,一旦发生,要积极采取措施,阻止和预防扩大损失,要及时按照合同约定的程序和时限报告。

建设工程合同纠纷有哪些

原发布者:三一文库 建设工程施工合同纠纷种类 从广义上讲,建设工程合同包括建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同、建设工程监理合同等,狭义的建设工程合同仅指建设工程施工合同。|   热门城市:咸宁律师 仙桃律师 安顺律师 临沂律师 黔西南律师 省直辖律师 攀枝花律师 黔东南律师 马鞍山律师  建设工程施工合同涉及标的大,法律关系复杂,审理难度大,周期长,而这些仅仅属于建设工程施工合同纠纷的一部分特点。除了这个,▲建设工程施工合同纠纷种类也是比较重要的内容,下面就让小编告诉你建设工程......

建设工程分包合同纠纷有哪些

原发布者:三一文库 建设工程施工合同纠纷种类 从广义上讲,建设工程合同包括建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同、建设工程监理合同等,狭义的建设工程合同仅指建设工程施工合同。|   热门城市:咸宁律师 仙桃律师 安顺律师 临沂律师 黔西南律师 省直辖律师 攀枝花律师 黔东南律师 马鞍山律师  建设工程施工合同涉及标的大,法律关系复杂,审理难度大,周期长,而这些仅仅属于建设工程施工合同纠纷的一部分特点。除了这个,▲建设工程施工合同纠纷种类也是比较重要的内容,下面就让小编告诉你建设工程......

建设工程合同纠纷有哪些案件

原发布者:三一文库 建设工程施工合同纠纷种类 从广义上讲,建设工程合同包括建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同、建设工程监理合同等,狭义的建设工程合同仅指建设工程施工合同。|   热门城市:咸宁律师 仙桃律师 安顺律师 临沂律师 黔西南律师 省直辖律师 攀枝花律师 黔东南律师 马鞍山律师  建设工程施工合同涉及标的大,法律关系复杂,审理难度大,周期长,而这些仅仅属于建设工程施工合同纠纷的一部分特点。除了这个,▲建设工程施工合同纠纷种类也是比较重要的内容,下面就让小编告诉你建设工程......

建设工程合同纠纷案件有哪些

原发布者:三一文库 建设工程施工合同纠纷种类 从广义上讲,建设工程合同包括建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同、建设工程监理合同等,狭义的建设工程合同仅指建设工程施工合同。|   热门城市:咸宁律师 仙桃律师 安顺律师 临沂律师 黔西南律师 省直辖律师 攀枝花律师 黔东南律师 马鞍山律师  建设工程施工合同涉及标的大,法律关系复杂,审理难度大,周期长,而这些仅仅属于建设工程施工合同纠纷的一部分特点。除了这个,▲建设工程施工合同纠纷种类也是比较重要的内容,下面就让小编告诉你建设工程......

建设工程合同纠纷的种类有哪些


相关知识

    建筑工程施工合同纠纷有哪些

    来源:精选知识 时间:2022-04-20 02:33

    原发布者:三一文库 建设工程施工合同纠纷种类 从广义上讲,建设工程合同包括建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同、建设工程监理合同等,狭义的建设工程合同仅指建设工程施工合同。|   热门城市:咸宁律师 仙桃律师 安顺律师 临沂...

    施工合同纠纷包括哪些

    来源:精选知识 时间:2021-10-29 02:45

    原发布者:三一文库 建设工程施工合同纠纷种类 从广义上讲,建设工程合同包括建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同、建设工程监理合同等,狭义的建设工程合同仅指建设工程施工合同。|   热门城市:咸宁律师 仙桃律师 安顺律师 临沂...

    承包合同纠纷指哪些

    来源:精选知识 时间:2022-04-20 02:02

    原发布者:三一文库 建设工程施工合同纠纷种类 从广义上讲,建设工程合同包括建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同、建设工程监理合同等,狭义的建设工程合同仅指建设工程施工合同。|   热门城市:咸宁律师 仙桃律师 安顺律师 临沂...

    建设工程施工合同纠纷范围有哪些

    来源:精选知识 时间:2022-07-13 02:32

    原发布者:三一文库 建设工程施工合同纠纷种类 从广义上讲,建设工程合同包括建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同、建设工程监理合同等,狭义的建设工程合同仅指建设工程施工合同。|   热门城市:咸宁律师 仙桃律师 安顺律师 临沂...

    建筑承包合同纠纷包括哪些

    来源:精选知识 时间:2021-10-29 01:07

    原发布者:三一文库 建设工程施工合同纠纷种类 从广义上讲,建设工程合同包括建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同、建设工程监理合同等,狭义的建设工程合同仅指建设工程施工合同。|   热门城市:咸宁律师 仙桃律师 安顺律师 临沂...

    建设工程合同纠纷包含哪些

    来源:精选知识 时间:2022-04-20 02:33

    原发布者:三一文库 建设工程施工合同纠纷种类 从广义上讲,建设工程合同包括建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同、建设工程监理合同等,狭义的建设工程合同仅指建设工程施工合同。|   热门城市:咸宁律师 仙桃律师 安顺律师 临沂...

    哪些属于建设工程合同纠纷

    来源:精选知识 时间:2022-04-20 02:14

    原发布者:三一文库 建设工程施工合同纠纷种类 从广义上讲,建设工程合同包括建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同、建设工程监理合同等,狭义的建设工程合同仅指建设工程施工合同。|   热门城市:咸宁律师 仙桃律师 安顺律师 临沂...

    工程施工合同纠纷律师都有哪些

    来源:精选知识 时间:2021-10-29 03:18

    原发布者:三一文库 建设工程施工合同纠纷种类 从广义上讲,建设工程合同包括建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同、建设工程监理合同等,狭义的建设工程合同仅指建设工程施工合同。|   热门城市:咸宁律师 仙桃律师 安顺律师 临沂...

    建筑工程合同纠纷包括哪些

    来源:精选知识 时间:2022-07-13 02:08

    原发布者:三一文库 建设工程施工合同纠纷种类 从广义上讲,建设工程合同包括建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同、建设工程监理合同等,狭义的建设工程合同仅指建设工程施工合同。|   热门城市:咸宁律师 仙桃律师 安顺律师 临沂...

    建设工程合同纠纷包含哪些工程

    来源:精选知识 时间:2022-04-20 01:58

    原发布者:三一文库 建设工程施工合同纠纷种类 从广义上讲,建设工程合同包括建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同、建设工程监理合同等,狭义的建设工程合同仅指建设工程施工合同。|   热门城市:咸宁律师 仙桃律师 安顺律师 临沂...