我这边一个自建房工程，分包了给包工头，包工头后期迟迟不处理收尾，工人做的都留尾巴，还存在漏水情况，大面积瓷砖空鼓，凸起。包工头还有耍赖皮的，把工人都叫来威胁，我这边一直都友好的微信文字通知他尽快处理，如何处理，他一直说通知工人，工人说等我有空再来。拖了2个月，我自己安排人收尾的差不多了，就过来说要收钱了。我都没收完，我说收完统一汇总结算。我这边和包工头有签订合同，合同每期款都付款过去了，剩下后2期，这期是需要完成室内装修，而且付款前需要验收通过付款。他觉得差不多就得收钱，直接联系我的业主，这导致我业主对我这边产生信任危机。而且我这边也担心他不给工人结款，对于这个情况，我可以给予什么样的起诉
友情提示: 此问题已得到解决，问题已经关闭,关闭后问题禁止继续编辑，回答。
{var%20f='http://v.t.sina.com.cn/share/share.php?appkey=1515056452',u=z||d.location,p=['&url=',e(u),'&title=',e(t||d.title),'&source=',e(r),'&sourceUrl=',e(l),'&content=',c||'gb2312','&pic=',e(p||'')].join('');function%20a(){if(!window.open([f,p].join(''),'mb',['toolbar=0,status=0,resizable=1,width=440,height=430,left=',(s.width-440)/2,',top=',(s.height-430)/2].join('')))u.href=[f,p].join('');};if(/Firefox/.test(navigator.userAgent))setTimeout(a,0);else%20a();})(screen,document,encodeURIComponent,'','','http://www.hongjibp.com/data/attach/logo/logo.png', '推荐 希晓曼 的问题《我这边一个自建房工程，分包了给包工头，包工头后期迟迟不处理收》','https://www.hongjibp.com/lawask-754925.html','页面编码gb2312|utf-8默认gb2312'));){kind=link}
付费偷看金额在0.1-10元之间
相关知识
论农村建房事故中人身损害的赔偿责任主体
来源：交通事故 时间：2021-09-03 00:13近年来，随着农村经济的发展，农民对居住条件提出了更高的要求，农村建房事故中发生的纠纷越来越多。由于建筑企业对民用房建筑没有兴趣，因此农民建筑队在农村普遍很有市场。农民建造住宅，大部分包给包工头，包工头再招集民工施工。但是目前对农民建筑队或者...
农村造房子劳动纠纷(农村造房子劳动纠纷)
来源：精选知识 时间：2021-11-26 05:44农民建房队中包工头即雇主与房主之间个人倾向于建设工程合同关系。雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害，雇主应当承担赔偿责任。雇佣关系以外的第三人造成雇员人身损害的，赔偿权利人可以请求第三人承担赔偿责任，也可以请求雇主承担赔偿责任。雇主承担赔偿责任...
农村自建房包工头逾期怎么办 农村自建房包工头逾期怎么办
来源：精选知识 时间：2022-05-13 22:521、拖欠工程款，属于普通民事纠纷，只能到人民法院起诉解决。法院判决胜诉后，拖欠方仍不支付的，再申请法院强制执行。 2、政府部门可以调处工程款的支付问题，但对拖欠工程款的问题没有裁判权，强制权。但如果是政府工程，可以向建设该工程的政府要求...
农村建房事故中人身损害的赔偿责任
来源：交通事故 时间：2021-08-30 19:07近年来，农村建房引起的人身损害赔偿案件逐年上升，在处理该类纠纷时目前存在一些难点，主要集中在赔偿责任的分担问题。 造成这种困惑的根源在于房主与工头之间的法律关系认定有分歧(受害者与工头是雇佣关系基本没有异议)。房主和包工头往往都觉得不应该由...
农村自住建房伤亡赔偿案件分析及对策有哪些
来源：其它 时间：2021-08-28 19:26案情：2014年初，刘某在自家宅基地上自建两层半楼房，经人介绍认识李某，经商谈口头约定刘某以包工不包料的形式将建房工程承包给李某。刘某负责提供材料，李某负责施工，按照140元/㎡收取费用，施工所需的其他工人由李某自行雇佣。2014年4月，由...
工程人劳动纠纷(建筑工程劳务合同纠纷案例)
来源：精选知识 时间：2021-11-26 06:06解析建设工程劳务纠纷处理常见问题： 一、订立合同时，当事人需要考虑的因素 在订立建设工程合同的时候，律师的作用和地位是非常重要的。首先包括项目应该分解成几个独立的合同及每个合同的工程范围，采用何种方式，合同的种类、形式和条件，合同重要条款的...
建筑工程分包的哪些情形属于违法
来源：工程建筑 时间：2022-02-21 08:31建筑工程分包是建筑工程中一种比较常见的方式，不管是分包给个人，还是分包给其它具有同样业务的公司，其最终目的都是为了完成工程建设，但是，在这种分包的过程中经常会有一些劳务纠纷事件的发生，那么今天就跟大家普及一下建筑工程分包的哪些情形属于违法这...
农村建房合同纠纷怎么起诉
来源：精选知识 时间：2021-10-29 18:24农村自建房，施工合同特点比较突出，由于工期较短，投入不大，通常口头约定方式居多，工程价款往往是包死的，而且主料由建房人提供，施工人则一般是包工头，没有资质，再由包工头找一些有手艺的匠人，自带工具提供劳务。这类纠纷发生后，在合同性质的界定上会...
农村建房合同纠纷如何解决
来源：精选知识 时间：2021-10-29 10:03农村自建房，施工合同特点比较突出，由于工期较短，投入不大，通常口头约定方式居多，工程价款往往是包死的，而且主料由建房人提供，施工人则一般是包工头，没有资质，再由包工头找一些有手艺的匠人，自带工具提供劳务。这类纠纷发生后，在合同性质的界定上会...
农村建房合同纠纷怎么解决
来源：精选知识 时间：2022-04-20 17:09农村自建房，施工合同特点比较突出，由于工期较短，投入不大，通常口头约定方式居多，工程价款往往是包死的，而且主料由建房人提供，施工人则一般是包工头，没有资质，再由包工头找一些有手艺的匠人，自带工具提供劳务。这类纠纷发生后，在合同性质的界定上会...